【精华】房地产委托合同三篇
【精华】房地产委托合同三篇 现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家整理的房地产委托合同3篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 房地产委托合同 篇1编号: 字第 号 委托人(简称甲方): 受托人(中介人,简称乙方): 甲乙双方为实现委托中介服务事项,根据国家法律、法规的有关规定,本着平等、自愿、诚信、有偿的原则,在充分协商的基础上订立如下协议: 1.委托事项:____________________________________。 2.中介服务权限和范围:__________________________。 3.酬金的数额和支付时间:甲方全部完成乙方的委托事项,可得酬金_____________元。 4.违约责任:甲乙双方中的任何一方未全面履行本合同,都视为违约。违约方应向对方支付酬金_____________%的违约金。守约方有权解除合同。给对方造成损失的,应由违约方赔偿。 5.合同的有效期限:本合同自双方签字之日起生效,至合同全部事项清结时终止。 6.纠纷的解决方式:本合同如发生纠纷,双方应本着互谅互让的原则协商解决。协商不成时,可通过_____________(仲裁、诉讼)途径解决。 7.其他约定:_____________。 双方当事人签字盖章 甲方 乙方 合同订立时间: 年 月 日 房地产委托合同 篇2甲方: 乙方: 房地产开发公司 依据《城市房地产管理法》、《合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设 商贸城,并运作经营相关事宜达成如下协议,共同遵照执行。 第一条 项目概况(以下简称本项目或项目) 1、项目名称:商贸城(具体以项目报建名称为准) 2、项目位置及四至: 3、项目用地:规划总用地公顷(具体面积和容积率以批准的用地规划为准。) 4、建设规模:总建筑面积约确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。) 第二条 项目委托 鉴于乙方具有房地产开发及项目管理的丰富经验,具有相应的房地产开发资质和管理能力,甲方经多方考察,甲方全面委托乙方代为开发本项目。乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目。 第三条 项目委托的内容和取费方式 1、 本项目除土地取得(所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作)外,其它全部委托给乙方负责开发。 2、 甲方为乙方提供办公场地,含办公用的一切家具和设备。提供车辆4辆(1辆商务车,3辆小车),费用由甲方承担。 3、 开发期间,乙方所有参与项目管理人员的工资和福利待遇全部由甲方负责,并另加4个月的'工资作为年终奖金。其各岗位人员工资标准按照上海市行业的平均工资的1.2倍计算。乙方不另外收取管理费。 4、 本项目采用成本加酬金的结算方式。前期工程费按照乙方提供 正规发票按实计算,建筑安装工程费和配套费按照审计结算为准。甲方按照建筑安装工程费和配套费的总额的22%作为酬金支付给乙方。 第四条 项目核算 1、本项目从取得土地开始的各项成本、税费及投入由乙方独立核算,乙方独立建账。因本项目所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方承担。 2、项目总投资最后由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。 第五条 项目资金的管理 1、项目所需资金由乙方从信用社贷款,甲方协通过村民联保、村委会担保的方式予以协助。 2、乙方为开发本项目应设立项目专户,专门用于本项目资金往来收付。 3、项目开始后,由项目专户直接向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付,项目资金专款专用,对项目资金实行封闭式管理,乙方不得挪作他用。 4、甲方对乙方项目专户资金的使用情况享有监督权,可以随时审查项目专户资金流向,如发现有项目资金挪用情况的,有权追究乙方违约责任。 第六条 项目开发管理 1、乙方成立项目领导组,并确定具体项目联络人员; 2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍。由具有相应管理能力的专业人员负责,并配备技术负责人,土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员,人员数应满足本项目开发管理需要。 3、乙方应制定本项目开发方案,推进项目进程。待本项目详细规划批准及户型方案确定后,制定开发项目实施方案,包括:工程进度计划、开发各工作节点计划控制、开发成本测算及控制、工程质量控制、配套工程实施计划等方案。 4、甲乙双方确立例会制度,研究解决项目开发过程中遇到的各项问题,并做好工作安排。 第七条 项目权属 1、本项目的所有住宅楼归甲方所有,由甲方自行支配,安置村民,乙方无权销售本项目住宅楼。 2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议,配合甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。 3、本项目规划建设的一层商铺归乙方所有,由乙方自主经营商贸城项目。 第八条 甲方的权利和义务: 1、所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,由甲方进行办理,乙方协助。 2、以担保方式协助乙方全部项目开发资金的筹集和投入,并根据工程进度及时支付各项工程费用和税金。 2、参加本项目项下工程设计、施工单位的招标工作,设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。 3、审定设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出。 4、负责项目建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。 5、有权查验工程进度计划实施情况,检查施工质量,发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。 第九条 乙方的权利和义务: 1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等; 3、协助甲方办理本项目的用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。 4、负责组织施工图设计,报送施工图审查、消防审查,办理建设单位、监理单位、设备材料采购的公开招标。 5、组织工程竣工决算,处理工程索赔,组织竣工验收。 6、负责按照约定的工程进度计划组织施工,保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。 7、负责在本项目项下工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套(具体包括供电、煤气或天然气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套),具备使用条件。 8、负责乙方现场人员工资福利和日常办公费用。 9、乙方对本项目开发过程中所发生的一切债权债务、安全施工、责任事故和侵权责任承担法律责任。 10、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。 第十条 建设开发进度工期 本项目开发进度为 年,从取得土地使用权证之日开始计算。 第十一条 违约责任 1、本协议签订后,任何一方违约给对方造成损失的应予以赔偿。 2、甲方违约逾期支付项目工程款等,致使项目开发延期的,由甲方自行承担逾期交房违约责任。 3、乙方逾期交房的,每逾期一日按购房款总额的日千分之一承担违约责任。 4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月的,甲方有权解除合同。 6、乙方擅自挪用项目专户资金的,除及时补回被挪用资金外,还应按挪用金额的20%向甲方承担违约责任。 7、如遇双方解除合同的,甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商,接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让费,但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应委托管理费。 8、房屋交付后,出现的工程质量和水电暖供应等质量问题,由乙方按与村委会的约定承担修理、更换等违约责任。 9、双方解除合同的,不影响违约责任的承担。 第十二条 在工程建设过程中,如因政策因素,导致该项目停建,互不追究违约责任。如遇地震以及大规模疫情等不可抗力导致一方违约时,另一方不予追究违约责任。 第十三条 本协议未尽事宜,由双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力; 第十四条 本协议及补充协议中未约定的事项,遵照有关法律、法规和政策的规定执行。 第十五条 本协议在履行中发生争议,由双方协议解决;协商不成时,任何一方可向人民法院提起诉讼。 第十六条 本协议自各方签字盖章之日起生效。一式四份,双方各执两份。 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 或授权代表: 或授权代表: 年 月 日 年 月 日 房地产委托合同 篇3合同(contract),又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面请看“代理合同:房地产估价委托合同书”一文: 代理合同:房地产估价委托合同书 甲方: 地址: 电话: 传真: 法定代表人: 经办人: 乙方: 电话: 传真: 法定代表人: 经办人: 甲、乙双方经过协商,本着自愿平等原则,就以下的房地产估价项目达成本委托合同书。 第一条 房地产估价委托内容 1.委托估价项目:; 2.估价基准日: 年月 日; 3.估价工作开始日期: 年月 日; 4.估价报告提交日期: 年月日;共提交报告 份; 5.估价目的: 第二条 估价收费 1.依据国家国有资产管理局和国家物价局价费字625号《资产估价收费管理暂行办法》规定,结合深圳市的实际情况制定的收费标准及项目特点,双方议定本项目总收费人民币 万元; 2.费用支付办法和时间。①本委托协议书双方签字或盖章后即预付人民币 万元,乙方收到预付款后开始进行估价工作。②余款人民币 万元在甲方取报告时付清。 第三条 甲方的责任 1.甲方为乙方提供被估价资产的相关资料,并对所提供的资料真实性负责任; 2.甲方派熟悉情况的专人配合乙方进行估价工作,并为乙方详细介绍相关的情况,安排合适的工作场地; 3.甲方按第二条协定,及时支付估价费用给乙方; 4.如本估价项目需要到本市以外地方进行有关估价程序,相关费用亦由甲方负责,费用不包括在第二条总收费之内。 第四条 乙方责任 1.乙方按国家有关资产估价的法律法规,履行必要估价程序,在独立、客观、公正、科学基础上进行估价; 2.乙方对估价结果的准确性、公正性、合理性负责任; 3.乙方应派遣估价专业人员到甲方现场进行资产估价业务,并及时向甲方通报估价情况; 4.估价结果出来时,报告初稿完成并征求甲方的意见后,乙方出具估价报告,甲方的意见必须客观、真实; 5.对甲方提出的在估价工作或估价报告中存在的疏忽、遗漏、错误和估价结果提出的意见进行补充、修改、调整; 6.乙方在估价工作中,自觉维护被估价资产相关各方的正当权益; 7.乙方对本次估价工作中甲方所提供的全部资料及估价结果,不得以任何形式向第三方透露。 第五条 违约责任及处理办法 1.本协议书在执行过程中如出现对协议条款的异议,双方协商一致另补充说明有关条款; 2.本协议书执行过程中如一方有违约行为,另一方有权要求对方停止违约行为,如对方仍不停止违约行为,可以向人民法院起诉,并有权要求违约方承担违约行为造成的损失。 第六条 其他事项 1.本协议书壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,同具法律效力; 2.本协议书经双方代表签字或盖章后即成立。乙方收到预付款时,合同生效; 3.其他未尽事宜,甲、乙双方协商补充。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 代表: 代表: 年 月 日 【精华】房地产委托合同三篇下载地址(word版本):【精华】房地产委托合同三篇.doc |